成都欣弘腾置业有限责任公司管理人

关于海伦堡玖悦府项目二期、三期标识标牌制作安装工程单位的比选公告

2025年6月30日，根据四川天府新区人民法院作出（2025）川0192破申17号之一《裁定书》，依法裁定对成都欣弘腾置业有限责任公司（以下称“欣弘腾公司”）进行破产清算，并指定成都欣弘腾置业有限责任公司清算组担任管理人(以下称“管理人”)。

为推进海伦堡玖悦府项目二期、三期的建设工作，现拟通过公开比选确定二期、三期标识标牌制作安装工程的施工单位，现将有关事项公告如下：

一、项目概况：

海伦堡玖悦府项目位于天府新区万安街道场镇社区，二期占地面积37.40亩，建筑类别为高层住宅（32层）、多层住宅（6层），地上建筑面积为43538.99㎡，地下室建筑面积为17460.49㎡，一层地下室。二期4号楼标识标牌制作安装工程已完成并交付，剩余3号楼、11号楼-17号楼需安装标识标牌。三期项目建筑面积235553.85㎡，10栋高层，全部需安装标识标牌。比选单位踏勘现场、获取清单请联系：岳老师，联系电话：15002846563。

二、施工内容

海伦堡玖悦府项目二期、三期标识标牌制作安装工程施工内容包括但不限于（具体详见招标清单）：

1.现场勘查、测量、定位；图纸深化、排版、确认样式；材料、设备、人员进场计划；安全技术交底、围挡/防护布置等前期准备工作；

2.提供定作物制作所需材料，并由乙方利用其技术、人力设备完成制作。

3.负责本次定作物的安装工作，甲方提供乙方实施安装工作的必要条件。

三、施工地点、工期要求

（一）施工地点：四川省成都市天府新区万安街道场镇社区海伦堡玖悦府项目二期、三期（二期、三期为相邻但独立的两个地块）。

（二）工期要求：三期1号楼-6号楼的工期16个日历天。三期7号楼-8号楼、9-10号楼以及二期3号楼、11号楼-17号楼的工期17个日历天，具体以甲方通知为准。

四、付款条件

自三期1号楼-6号楼标识标牌安装完工之日起10日内，支付对应标识标牌安装产值的97%，剩余3%自三期1号楼-6号楼项目集中交付之日起10日内支付。

自三期7号楼-8号楼、9-10号楼以及二期3号楼、11号楼-17号楼标识标牌安装完工之日起10日内，支付对应标识标牌安装产值的97%，剩余3%自三期7号楼-8号楼、9-10号楼以及二期3号楼、11号楼-17号楼集中交付之日起10日内支付。

五、参选单位的要求

（一）在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格的企业。

（二）业绩要求：近三年四川省内类似（在建或已完）工程业绩1个及以上。类似工程是指承建的标识标牌工程合同金额在5万以上。

（三）比选单位须为一般纳税人，须出具增值税专用发票。

（四）比选单位及拟委派的从业人员近3年无不良记录。

六、技术标准和安全要求

（一）本工程质量标准要求为合格，质量标准的评定以该项目设计文件、工程部认可的样品或样板和现行的国家或行业质量检验评定标准为依据。

（二）安全生产目标：零死亡、零重伤、零职业病、零中毒；零火灾、零坍塌、零重大财产损失及负面影响事件、零群体性事件。比选单位应服从总承包人的安全文明施工管理，积极配合总承包人实现总承包合同约定的安全文明管理目标。

七、比选文件与比选方式

（一）比选单位需要先进行项目调查和研究，向管理人取得项目相关资料、踏勘现场后进行报价并提交如下文件：

1.企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明（原件）、法定代表人身份证（复印件）、授权委托书（原件）、受托人身份证（复印件）；

2.比选单位简介、相关项目的业绩证明（提供委托合同、能够证明完成相关业绩的材料）；

3.报价清单；

4.比选单位及拟委派的从业人员近3年无不良记录的承诺；

5.接受管理人本次选聘规则及接受管理人按破产法规定支付费用的承诺；

6.其他资质和证明材料。

上述资料应装订成册并密封，申报资料一式六份，正本一份，副本五份，均加盖公章。同时，比选单位须需提供包括完整申报材料内容的电子文档U盘1份并密封。

（二）比选方式

比选单位需在 2026 年 3 月 9日 18 时 前，将疑问以书面形式盖章发送至欣弘腾公司（联系人：肖老师，电话15884596433，邮箱1466128881@qq.com）

答疑回复时间：2026 年 3 月 10日 18 时 前回复。

比选单位需在2026 年3 月 13 日 15时 前将参选材料现场送达至海伦堡玖悦府销售中心（送达地址:四川省天府新区万安街道丹石南二路333号海伦堡玖悦府销售中心;联系人:杜律师，电话:13023173018)，逾期管理人不再接受材料。本次报名材料不接受邮寄提交。

管理人根据《评分细则》（详见附件1）评审选择中选机构，并在全国企业重整案件信息网进行公示，公示期为三个日历天。未被选中的机构，管理人不再另行通知。如报名单位少于3家的，不影响比选进行。

中选单位须在中选后7日内与管理人签订《委托合同》和《廉洁协议》，否则取消中选资格。

八、报价说明

海伦堡玖悦府项目二期、三期标识标牌制作安装工程有完整的工程量清单，采用固定总价包干，已包含完成本工程所需要的全部费用。除有甲方同意的设计变更或现场签证外，比选单位不得以图纸未详或投标预算书中尚有未列明费用为理由增加任何费用。鉴于本项目为破产项目，参选单位需承诺不因延期付款而延迟完工或交付工作成果。

九、其他规定

1.本项目为破产项目，比选单位应充分考虑可能存在的相关风险，一旦参加比选，视为接受所有风险并同意遵守破产程序的相关规则及本次比选规则。

2.比选单位应保证提交的所有材料真实合法，凡弄虚作假一经查实取消中选资格。

3.本次比选已经向四川天府新区人民法院报告，并接受四川天府新区人民法院的监督，比选公告同步在全国企业破产重整信息网发布。

4.本次比选工作不适用招标投标法的相关规定，比选规则的解释权归管理人所有。

5.本招标文件的内容，作为施工合同的附件。

特此公告！

成都欣弘腾置业有限责任公司管理人

                                      二〇二六年三月五日

附件1：《二、三期标识标牌制作安装工程单位比选的评分细则》